Администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район)

Фото Галерея

Районный праздник «Память сильнее времени» 8 мая 2015

Виджеты

Видео новости

Что делать при обнаружении начала распространения пожара?

Районное радио

Новости от 16 апреля

Статистика посещений сайта

Муниципальные закупки

Дата: 18.11.2009 Тип: завершенные Способ проведения: Запрос котировок

Выполнение работ по текущему ремонту кровли муниципального общеобразовательного учреждения «Великодворская средняя общеобразовательная школа» Гусь-Хрустального района Владимирской области.

Состояние: Завершенный

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 1.Форма размещения заказа: запрос котировок. 2.Заказчик: Наименование: Управление образования администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области Место нахождения: 601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьёва-Апостола, д. 9 Почтовый адрес: 601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Муравьёва-Апостола, д. 9 Электронная почта: uoagxr@mail.ru Контактный телефон: (49241) 2-16-90 Степанюк Алексей Дмитриевич 3.Уполномоченный орган: Наименование: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Гусь-Хрустального района Место нахождения: 601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, улица Карла Либкнехта, д. 6 Почтовый адрес: 601500, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, улица Карла Либкнехта, д. 6 Электронная почта: email: kumigus@mail.ru Контактный телефон: (49241) 2-04-72, Короткова Олеся Сергеевна 4.Источник финансирования – районный бюджет. 5.Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему ремонту кровли муниципального общеобразовательного учреждения «Великодворская средняя общеобразовательная школа» Гусь-Хрустального района Владимирской области. 5.1. Содержание и объем работ определяется в соответствии с дефектной ведомостью объема работ (приложение), сметной документацией. 6. Условия выполнения работ: 6.1. Выполнение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации. 6.2. Требования к безопасности выполняемых работ: Соблюдение правил охраны труда, правил и норм по техники безопасности, пожарной, санитарной безопасности, а также экологических норм, с учетом специфики учреждения. Наличие инструкций и инструктажей по ТБ. Сдача окончательного результата работы, выполненной Подрядчиком, и ее приемка оформляется актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий». 6.3. Требования к результатам работ: в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ; соответствие выполненного объема работ объему работ, представленному в локальных ресурсных сметных расчетах; соответствие качества работ требованиям Заказчика и действующим нормам и правилам; соответствие оборудования и материалов требованиям нормативных документов и сертификатов. 6.3.1. Методы и технология выполнения работ: согласно утвержденной ПСД, возможное привлечение субподрядных организаций по выполнению работ. Выполнение работ производится в действующем учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. 6.3.2. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ и МДС и другой действующей нормативно-технической базой). Оборудование соответствует требованиям Заказчика по качеству (сертификаты качества и соответствия в наличии). Использование материалов, соответствующих сроку гарантии изготовителя, ГОСТам, ТУ, и предложения участников по применению новых прогрессивных технологий, материалов и оборудования, улучшающих эксплуатационные качества. 6.4. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: согласно утвержденной ПСД с указанием применяемых материалов. 6.5. Иные условия, связанные с определением соответствия выполняемых работ: 6.5.1. Удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ (на момент заключения контракта); акты освидетельствования работ до начала выполнения последующих работ. 6.5.2. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 2-х лет на весь комплекс работ по сметной документации. Объем предоставления гарантии качества работ – 100% в течение гарантийного срока. 6.6. Особые условия: по всем позициям ПСД и локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью документации, где указаны товарные знаки, модели следует также читать «или эквивалент». 7. Место выполнения работ: 601590, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Великодворский, ул. Вокзальная, д. 1 – здание МОУ «Великодворская средняя общеобразовательная школа». 8.Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 10.12.2009г. 9.Форма оплаты: безналичный расчет, оплата в рублях, без авансовых платежей. 10.Сроки оплаты: в течение 20-ти банковских дней по факту выполнения работ и представления комплекта документов. 11.Порядок оплаты: по факту выполнения работ и предоставленного комплекта документов (счета-фактуры форм КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»). 12.Максимальная цена контракта: 254 807 (двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот семь) рублей (с учетом прогнозных индексов-дифляторов транспортных расходов, расходов по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей). 13.Дополнительно установленные требования к участнику размещения заказа: отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. 14.Котировочная заявка должна быть получена Уполномоченным органом – комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Гусь-Хрустального района, кабинет № 34 в срок до 17:15 часов по московскому времени 17 ноября 2009 года. 15.Срок подписания муниципального контракта не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ На текущий ремонт кровли МОУ «Великодворская средняя общеобразовательная школа» пос.Великодворский, администрации муниципального образования пос.Великодворский (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области | | | | Количество | № | Шифр, номера | Наименование работ и затрат, |Единица |---------------------------| п.п. | нормативов | характеристика оборудования и |измере- | на единицу | общая | | и коды | его масса, наименование ресур- |ния | измерения | | | ресурсов | сов | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ТЕРр58-17-4 Разборка покрытий кровель 100 м2 2.790000 изволнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ЕР58-2-2 Разборка слуховых окон 100 окон 0.010000 прямоугольных односкатных ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ЕР58-5-2 Ремонт деревянных элементов 100 м 0.180000 конструкций крыш:смена стропильных ног длиной 9 м, диаметром 16 см ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ЕР58-18-1 Смена обрешетки с прозорами из 100 м2 0.280000 досок толщиной до30 мм ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ЕР58-5-6 Ремонт деревянных элементов 1 шт. 20.000000 конструкций крыш:выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов (установка опор под стропильные ноги длиной 4.5 м диаметром 14 мм) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ТЕР10-01007-5 Укладка бревен с врезкой 100 м2 0.227000 диаметром 24 см ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ТЕР9-04002-1 Монтаж кровельного покрытия из: 100 м2 2.800000 профилированного листа при высоте здания до 25 м ----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 101-0829-1 Профили гнутые стальные с т 1.540000 трапециевидными гофрами из оцинкованного проката, профнастил кровельный МП С 20R толщиной листа 0.55 мм ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 101-2911-33 Крепежные детали для крепления т 0.156500 профилированного настила к несущим конструкциям ----------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ТЕР12-01010-01 Устройство мелких покрытий 100 м2 0.160000 (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ТЕР10-01003-1 Устройство слуховых окон 1 слухов 1.000000 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 203-0933- Приборы оконные компл. 1.000000 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 13 203-0565- Переплеты оконные одинарные м2 1.500000 площадью 1.5 м2 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Е311-146-1 Погрузка мусор строительный с т 4.940000 погрузкой вручную ----------------------------------------------------------------------------------------------- 15 EC310-3005-1 Перевозка до 5км т 4.940000 автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13т, класс груза: 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------- На бланке участника размещения заказа Председателю единой комиссии, осуществляемой размещение заказа для нужд муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) А.И.Рыжкову _____________________________ Карла Либкнехта ул.д. 6, г. Гусь-Хрустальный, 601500 КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА Настоящей заявкой мы, _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) ; место нахождения (для юридического лица), _____________________________________________________________________________ место жительства (для физического лица); банковские реквизиты) _____________________________________________________________________________ Готовы выполнить: работы по текущему ремонту кровли муниципального общеобразовательного учреждения «Великодворская средняя общеобразовательная школа» Гусь-Хрустального района Владимирской области. № п/п Наименование показателя Требуемое значение 1. Количественные и качественные характеристики выполняемых работ 2. Объем гарантий качества работ 3. Другие требования Место выполнения работ________________________________________________________ Сроки выполнения работ________________________________________________________ Цена контракта ________________________________________________________________ С условиями, порядком и сроком поставки, указанными в извещении-запросе котировок согласны. Руководитель ________________________ (Ф.И.О) М.П. (подпись) Главный бухгалтер ________________________ (Ф.И.О) (подпись) ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на выполнение работ № _____ г. Гусь-Хрустальный "__" _________ 20__ г. _____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________________, действующего на основании ______________________________________с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь протоколом от "__" _________ 20__ г. N ___ о проведении запроса котировок, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ и сдать их результат Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 1.2. Работа по настоящему контракту выполняется в соответствии с техническим заданием, изложенным в конкурсной документации, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1). 1.3. Содержание, объем и сроки выполнения работ определяются в соответствии с календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2). Работы, не предусмотренные настоящим контрактом, оформляются дополнительным соглашением. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Заказчик: 2.1.1. поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом; 2.1.2. обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимую для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для Заказчика; 2.1.3. консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального заказа на выполнение работ для Заказчика; 2.1.4. обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта; 2.1.5. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения; 2.1.6. осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта ___________________________________________________________________________ (указать, в каких случаях и в каком порядке) 2.2. Подрядчик: 2.2.1. обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика в срок и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом; 2.2.2. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта; 2.2.3. вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика; 2.2.4. получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Контракта; 2.2.5. вправе получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта; 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 3.1. При завершении работы "Подрядчик" предоставляет «Заказчику» акт сдачи-приемки работы с приложением к нему материалов, предусмотренных техническим заданием. 3.2. «Заказчик» в течение _________ дней со дня получения акта сдачи-приемки работы и отчетных документов (материалов) обязан направить «Подрядчику» подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ. 3.3. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены «Заказчиком» в течение ____________ дней после получения акта сдачи-приемки работ. «Подрядчик» обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены контракта в разумный срок. 3.4. Если при приемке выполненных работ будет выявлена необходимость доработки или изменения отдельных условий в отличие от первоначального технического задания, в соответствии с этим изменения содержания работ по требованию «Заказчика», эти работы производятся по дополнительному соглашению с указанием срока их выполнения и стоимости. 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Выполненную работу согласно настоящему контракту «Заказчик» оплачивает в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о контрактной стоимости работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 3). 4.2. Оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи-приемки. Счета Подрядчика оплачиваются в течение ____ банковских дней после выполнения работ. 4.3. Заказчик в течение _______ дней с даты вступления в действие настоящего Контракта производит выплату Подрядчику аванса в размере ______ процентов от стоимости работ, выполняемых по настоящему Контракту, т.е. _______ (______) рублей. 5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 5.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. 5.2. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ не учтенные техническим заданием работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения контрактной стоимости работ, обязан сообщить об этом Заказчику. 5.3. Заказчик вправе при исполнении контракта вносить изменения в техническое задание при условии, если вызываемые этим дополнительные работы или прекращение потребности в предусмотренной контрактом части работ по стоимости не превышают 5 % общей контрактной стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в контракте работ. При этом Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 5% такой цены. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1 Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки работ, допущенные по вине Подрядчика. 6.2. В случае неустранения указанных недостатков в согласованный сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере _________________________________ 6.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты. 6.4. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки. 6.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств. 6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 7.ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ 7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон. 7.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При не достижении соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде. 8.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта. 8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 9. ГАРАНТИИ "Подрядчик" гарантирует качество выполненных работ в период действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим условиям. 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон. 10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде. 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту. 2. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: Поставщик: _______________ _______________ Приложение № к муниципальному контракту от «____»_________ 200_ г. № _______ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ по_________________________________________________________ № п/п этапа работ Наименование видов работ Сроки выполнения (начало-окончание) Стоимость работ без НДС (тыс.руб.) Стоимость работ c НДС (тыс.руб.) Подрядчик: Заказчик: ___________________________________ ____________________________________ ___________________________________ ____________________________________ ___________________________________ ____________________________________ (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) М.П. М.П.